Ausschreibung Bau

Facebook Profit

Sie sind hier: Home > Leistungsverzeichnis > Allg. Vertragsbedingungen/ Ausschreibung Bau

Allgemeine
Angebots- & Vertragsbedingungen

Schlechtwetter

Komplettes Muster LV downloaden

Navigationshilfe Die vereinbarten Ausführungsfristen werden bei einer allfälligen Behinderung des Bauablaufes durch Schlechtwetter nicht verlängert.

Pönale - Vertragsstrafe

Komplettes Muster LV downloaden

Navigationshilfe Werden die gemeinsam zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegten und vereinbarten Termine gemäß Bauzeitplan nicht eingehalten, treten für den jeweiligen Terminverzug folgende Pönalebestimmungen in Kraft:

......... % der Abrechnungssumme pro Kalendertag Terminverzug. (z.B. 0,2% pro Tag)

Die Höhe der maximalen Vertragsstrafe ist mit ......... % der Abrechnungssumme begrenzt.
(z.B. 10%, damit ist - sofern der Deckungsrücklass mit 10% vereinbart wurde - zumindest eine vorläufige Deckung durch den Deckungsrücklass gewährleistet)

Pönalisiert sind neben dem verbindlichen Fertigstellungstermin auch die gemeinsam vereinbarten Zwischentermine. Zwischenfertigstellungstermine sind jene Termine, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten einzuhalten sind.

Für die Berechnung der zum Tragen kommenden Vertragsstrafe wird jeweils die Schlussrechnungssumme herangezogen. Die Berechnung der Pönale erfolgt demnach jeweils im Zuge der Schlussabrechnung.

N a v i g a t i o n s h i l f e
durch das gesamte Online-Muster-LV

Zur nächsten LV-Seite
Alle Angebots- & Vertragsbedingungen im Überblick
Wegweiser durch das komplette Muster-LV
Zum LV-Anfang
Zum Seitenanfang

Muster-Leistungsverzeichnis
Noch mehr Informationen

Gratis Hausbau-eBooks

Weitersuchen?

Nutzen Sie auch die weiter führenden Haus-Selber-Bauen.com-Links auf dieser Seite oder die Navigationsleiste auf der linken Seite. Zu jeder Bauetappe finden Sie zusätzliche Informationen, welche gerade für Sie als Bauherr sehr interessant, vor allem aber nützlich sein werden.

Alle Baukosten-Seiten im Überblick:

Hausbau Ratgeber

Zurück
von Ausschreibung Bau
zu Leistungsverzeichnis - Überblick

Neu! Fragen stellen - Kommentar abgeben - Profitieren

Zuallererst! Wenn Ihnen diese Seite gefällt, bitte hier unten auf Gefällt mir klicken.
Besuchen Sie mich auf Facebook

Stellen Sie hier Ihre Hausbau Fragen oder teilen Sie Ihre Hausbau-Erfahrungen. Mit Ihrem Kommentar helfen Sie mit, die Qualität dieser Informationsplattform für private Bauherrn noch weiter zu verbessern. Danke!