Bau Ausschreibung

Facebook Profit

Sie sind hier: Home > Leistungsverzeichnis > Allg. Vertragsbedingungen/ Bau Ausschreibung

Allgemeine
Angebots- & Vertragsbedingungen

Termine - Ausführungsfristen

Komplettes Muster LV downloaden

Sie sind hier: Home > Leistungsverzeichnis > Allg. Vertragsbedingungen/ Bau Ausschreibung

Navigationshilfe Der Anbieter bestätigt schon mit der Abgabe seines Angebotes, den angeführten verbindlichen Fertigstellungstermin einhalten zu können. Er nimmt damit zur Kenntnis, dass der Fertigstellungstermin unter keinen Umständen "verhandelbar" ist.

Wird im Falle einer Auftragserteilung kein anderer Fertigstellungstermin im Bauauftrag einvernehmlich festgelegt, gilt der hier unten angeführte Fertigstellungstermin als verbindlich vereinbart.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung bzw. nach der gemeinsamen Unterfertigung des Bauauftrages einen detailliert ausgearbeiteten Bauzeitplan bzw. Terminplan vorzulegen, wobei der im Bauzeitplan eingeplante Fertigstellungstermin jedenfalls mit dem hier unten angeführten verbindlichen Fertigstellungstermin übereinstimmen muss. Als gesamter Zeitrahmen für die Realisierung des gegenständlichen Projektes steht dem Auftragnehmer der Zeitraum zwischen dem hier unten angeführten frühestmöglichen Arbeitsbeginn und dem verbindlichen Fertigstellungstermin zur Verfügung.

Als frühestmöglicher Arbeitsbeginn wird vereinbart:

KW ........../ .......... (Kalenderwoche/ Jahr)

Als verbindlicher Fertigstellungstermin wird vereinbart:

KW ........../ .......... (Kalenderwoche/ Jahr)

Zwischentermine werden bei Bedarf gemeinsam überarbeitet oder angepasst und stellt der auf diese Art gemeinsam festgelegte Bauzeitplan den Fahrplan für die Realisierung des gegenständlichen Projektes dar. Für unvorhergesehene Ereignisse oder Umstände sind im Bauzeitplan entsprechende Pufferzeiten einzuplanen. Eventuell erforderliche Terminänderungen oder Fristverlängerungen werden - auch dann, wenn es sich nur um einzelne Bauabschnitte oder Teilgewerke handelt - nur anerkannt, wenn diese einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgelegt werden.

Eventuell in Normen vorgesehene Rügefristen entfallen.

N a v i g a t i o n s h i l f e
durch das gesamte Online-Muster-LV

Zur nächsten LV-Seite
Alle Angebots- & Vertragsbedingungen im Überblick
Wegweiser durch das komplette Muster-LV
Zum LV-Anfang
Zum Seitenanfang

Muster-Leistungsverzeichnis
Noch mehr Informationen

Gratis Hausbau-eBooks

Weitersuchen?

Nutzen Sie auch die weiter führenden Haus-Selber-Bauen.com-Links auf dieser Seite oder die Navigationsleiste auf der linken Seite. Zu jeder Bauetappe finden Sie zusätzliche Informationen, welche gerade für Sie als Bauherr sehr interessant, vor allem aber nützlich sein werden.

Alle Baukosten-Seiten im Überblick:

Hausbau Ratgeber

Zurück
von Bau Ausschreibung
zu Leistungsverzeichnis - Überblick

Neu! Fragen stellen - Kommentar abgeben - Profitieren

Zuallererst! Wenn Ihnen diese Seite gefällt, bitte hier unten auf Gefällt mir klicken.
Besuchen Sie mich auf Facebook

Stellen Sie hier Ihre Hausbau Fragen oder teilen Sie Ihre Hausbau-Erfahrungen. Mit Ihrem Kommentar helfen Sie mit, die Qualität dieser Informationsplattform für private Bauherrn noch weiter zu verbessern. Danke!